Арбитражный суд Тульской области рассмотрел иск Корпорации развития и поддержки региона к ООО «Тулаоборонстрой». С компанией в 2018 году был заключен договор на строительство дороги к административном-деловому комплексу в индустриальном парке «Узловая» [ООО«Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» — примм.ред.].
Цена договора составила 114 200 000 рублей. В Корпорации развития сообщили, что работы не сдали в срок, и потребовали у подрядчика выплатить 75 646 080 рублей пени за просрочку выполнения обязательств в период с 5 января 2019 по 12 января 2022 годов. Компании отправляли претензии с требованием закончить строительство и выплатить указанную сумму, но их не удовлетворили. Поэтому КРТО обратилась в суд. Затем в Корпорации развития отказались от требований обязать подрядчика закончить работы.
«Тулаоборонстстрой» не согласилась с иском и подала встречный. Теперь уже предприятие требовало взыскать с Корпорации развития 146 929 858,89 рубля долга за выполненные работы. Позже сумма была снижена до 121 660 742,59 рубля. Подрядчик заявил, что Корпорация развития не предоставила исходные данные для проектирования. Также ему пришлось самостоятельно изготавливать и согласовывать в органах госвласти проект межевания территории. В качестве доказательства были предоставлены письма администрации Узловского района.
Опровергнуть заявления подрядчика Корпорация развития не смогла.
«Следовательно, в отсутствии проекта межевания Подрядчик не имел возможности исполнить договорные обязательства», — указано в материалах дела.
При этом суд не освободил от ответственности подрядчика, который нарушил сроки. В результате иск Корпорации развития был удовлетворен частично. «Тулаоборонстрой» должна выплатить 7 760 742 рублей пени. Встречный иск суд удовлетворил полностью. После вычета суммы пени Корпорация развития и поддержки Тульской области должна выплатить подрядчику 114 038 196 рублей.